Категории классификатора: |
4540233 Штукатурка поверхностей внутри зданий
Показать все (ещё 1) Скрыть 1 категорию
4540236 Выравнивание сплошное и подготовка поверхностей под окраску или оклейку обоями 4540242 Устройство стяжек 4540248 Устройство полов из керамических плиток 4540255 Устройство полов щитовых, дощатых и из ДСП |
||
Дата публикации: | 16.03.2017 14:06 | ||
Сроки поставки: |
01.05.2017 - 30.11.2017 Срок выполнения Работ по Договору: начало выполнения Работ: дата заключения Договора; дата окончания выполнения Работ – не позднее 30.11.2017. (Участник вправе предложить иные, более короткие сроки выполнения Работ). |
||
Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
Контактное лицо: | Антропова Мария Сергеевна, тел.+7 (343) 359-23-37, ams@ural.so-ups.ru | ||
Конкурсная комиссия: | Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 17.02.2012 № 40. | ||
Требования к участникам: |
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники,
предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе: • наличие у Участника либо лица, привлекаемого Участником к выполнению соответствующих работ на условиях субподряда, лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на работы: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 2 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225)); - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (5 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225)). Лицензия может быть выдана на производство следующих видов работ в составе лицензируемого вида деятельности (для действующих лицензий, полученных в соответствии с Положением о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2006 № 625): - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре; б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; е) предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации; ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; з) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора и сопоставимых по объему Работ, общая стоимость которых составляет не менее чем 50 (Пятьдесят) % от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса; и) Участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
||
Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
Конкурсная документация: | |||
Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: |
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора, без учёта налогов, что
составляет 55 351 (Пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 26 копеек. Обязательства Участника, связанные с подачей Конкурсной заявки, могут быть обеспечены Участником по его выбору иным способом (денежное обеспечение, банковская гарантия), предусмотренным пунктом 1 статьи 17 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», размещённого на Торговой площадке. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учёта налогов, что составляет 55 351 (Пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 26 копеек. |
||
Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 06.04.2017 в 09:00 по московскому времени. | ||
Дата рассмотрения заявок: | 17.04.2017 12:00 | ||
Место рассмотрения заявок: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
Дата и время подведения итогов: | 17.04.2017 12:00 | ||
Место подведения итогов: | г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5 | ||
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: |
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и
сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. |
||
Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 2 767 563,07 руб. (цена без НДС) | ||
Переторжка: | Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ||
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации). | ||
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | Россия,454077 г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2В | ||
Программа закупок: | Заявка № 6350931 | ||
Выгрузка на ОС: |
|
||
Дата последнего редактирования: | 16.03.2017 11:17 | ||
Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |