|
Лот №1, выполнение электромонтажных работ
Скрыть лот №1
|
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2444289-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно.
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ.
|
|
Организатор запроса предложений:
|
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика
Е.И.Забабахина", Россия, 456770, Челябинская область, Снежинск, Васильева, 13
|
|
Контактное лицо организатора:
|
Лукоянов Сергей Вадимович
Заместитель начальника отдела - начальник группы планирования и организации закупок
|
|
Информация о заказчиках:
|
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
|
ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. ак. Е.И.Забабахина
|
Место нахождения: 456770, Российская Федерация, Челябинская обл., Васильева ул, 13 456770, Челябинская обл, Снежинск г, Вас
Почтовый адрес: 456770, Российская Федерация, Челябинская обл., Васильева ул, 13 456770, Челябинская обл, Снежинск г, Вас
|
7423000572
|
745901001
|
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на выполнение электромонтажных работ
|
|
Предмет договора по лоту:
|
выполнение электромонтажных работ
|
|
Категория продукции:
|
[43.21.10.110] Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры требующие специальной квалификации в зданиях сооружениях и на прочих
строительных объектах
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
11 582 221,96 руб. (в том числе НДС)
|
|
Условия поставки:
|
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
|
|
Условия оплаты:
|
согласно проекту договора
|
|
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
|
|
Форма обеспечения
|
Размер и валюта обеспечения
|
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия
|
Требуется обеспечение заявки в размере 231644.44 рубля, RUB
|
|
Обеспечение исполнения договора: #btnRequest-2444289-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию
#creditRequestTable-2444289-1 { border: solid 3px #2B7DA7; border-collapse: collapse; } #creditRequestTable-2444289-1 img { height: 200px !important; width: 200px !important; }
|
ООО МКК «А-План» - Делаем финансовые продукты простыми и доступными для бизнеса. Тендерный займ – Одобрение - 30 мин., ставка от 3%, до 100 млн. руб. Банковская гарантия
– Одобрение - 1 день, ставка от 3% годовых, до 700 млн. руб.
|
|
Банк «СКИБ» предоставляет финансовые продукты и сервисы в режиме онлайн, направленые на поддержку участников закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ: - Банковские гарантии - Тендерное
кредитование (44-ФЗ) - Кредит на исполнение контракта
|
|
|
Обеспечение обязательств по договору:
|
|
Форма обеспечения
|
Информация об обеспечении
|
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5.00 %. Срок предоставления обеспечения до заключения договора.
|
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора;
2. Квалификация участника;
2.1. Опыт участника процедуры закупки.
|
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
Обновить сведения по МСП
|
|
Регламентные даты:
|
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в запросе предложений:
|
04.06.2018 08:00
|
|
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
|
04.06.2018 08:00
|
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в запросе предложений:
|
18.06.2018 23:59
|
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
18.06.2018
|
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
29.06.2018
|
|
Прочее:
|
|
Позиции:
|
|
№
|
Наименование
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Цена за единицу, с НДС
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
|
1
|
Электромонтажные работы
|
1.000 ЕД
|
18%
|
11 582 221,96 руб.
|
29.06.2018
|
30.10.2018
|
Просмотр позиций по лоту
|
|
Требования к участникам:
|
|
№
|
Формулировка требования
|
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
Требуемые документы:
- Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с
помощью сайта http://egrul.nalog.ru/
- а) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями
на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о
применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении).
- б) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
|
|
2
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
|
|
3
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
|
4
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы,
подтверждающие данные сведения.
|
|
5
|
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться
поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или
оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно:
а) должен иметь соответствующие разрешающие документы, на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого
является предметом настоящей закупки, в том числе: - являться членом саморегулируемой организации (СРО) в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (ГрК РФ) для выполнения
договора в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. - член СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, должен быть зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением случаев, указанных в ч.3 ст.55.6 ГрК РФ. - член СРО
должен иметь право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с
использованием конкурентных способов заключения договоров - член СРО должен иметь соответствующий уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств б) подтвердить право некоммерческой организации на статус СРО, если участник является членом такой СРО.
Требуемые документы:
- копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов, указанные в столбце
«Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ: Выписка из реестра членов СРО, членом которой является участник
закупки (по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.02.2017 г. №58 и выданной в срок, не ранее
установленного частью 4 статьи 55.17 Градостроительного Кодекса РФ). Для членов СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, из следующих: -Выписка из
реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, зарегистрированный в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована
такая саморегулируемая организация; -Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, зарегистрированный на территории
любого из субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник закупки, если на территории субъекта
Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник закупки, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация; Любой документ органа надзора за
саморегулируемыми организациями из ниже указанных, подтверждающий право некоммерческой организации на статус саморегулируемой организации: •решение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207; •письмо Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или участника закупки; •выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из
государственного реестра СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Если
разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый
разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового
разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.
|
|
6
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
7
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
8
|
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Требуемые документы:
- подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
|
|
9
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки
участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания
услуг.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не
учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется
и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что
субподрядчики не планируются к привлечению.
|
|
|
Требования к продукции:
|
|
№
|
Формулировка требования
|
|
1
|
Работы и материалы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». На основании пункта 5 в) раздела 5 статьи 5.2.1 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»
марку и тип светильников изменять запрещается в связи с наличием в производственных зданиях автоматизированной системы управления внутренним освещением. Остальные указанные
материалы и оборудование могут быть заменены на аналог или эквивалент, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или
превосходят по качеству указанный товар (аналоги).
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с
инструкциями, приведенными в закупочной документации (Форма 2), в том числе содержащее: описание участником выполняемых работ (в том числе состав работ и
последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения; сметы. спецификации
оборудования и материалов; наименование изготовителя и страны происхождения товара. Участник в техническом предложении, предоставляемом в составе заявки на участие в
закупке, обязан указать наименование изготовителя каждого предлагаемого товара, конкретные технические решения, марки, модели и т.п. без указания слов «или аналог («или
эквивалент»), а также место происхождения данного товара. В случае поставки аналогичной продукции (эквивалента) необходимо предоставить сравнительную таблицу технических
характеристик эквивалентной продукции относительно технических характеристик типов и марок продукции, установленных Заказчиком в томе 2 «Техническая часть».
|
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Сводная таблица стоимости
|
График оплаты поставляемого товара/выполнения работ/оказываемых услуг
|
Техническое предложение
|
План распределения объемов работ/услуг
|
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0
|
Полная информация по тендеру закрыта