|
||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307190657029 | |
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130719/0657/029 | |
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной отвественностью "Завод углеродных и композиционных материалов", Россия, 454038, Челябинская область, Челябинск, Челябинский электродный завод | |
Контактное лицо: |
Куркин Олег Александрович заместитель исполнительного директора по коммерческим вопросам |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
поставка токарно-винторезного станка | |
Категория продукции: |
Станки фрезерные |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 2 174 217,90 руб. | |
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется | |
Начальная цена предмета договора: | 2 174 217,90 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Предоплата 30% стоимости оборудования в течение 10 календарных дней с момента подписания договора, платеж 30% в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления об отгрузке, платеж в размере 40% после подписания акта о пуско-наладке оборудования | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 454038 РФ, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод, ООО "ЗУКМ" | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 12.08.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 12.08.2013, Дата окончания поставки: 21.11.2013 | |
Дата публикации: | 19.07.2013 11:31 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.07.2013 10:00 | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 29.07.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1177445" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот | |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1177445 | Скачать файл извещение (33 Кб) | 19.07.2013 11:27 | |
2-1177445 | Скачать файл ЗД Том2 (14 Кб) | 19.07.2013 11:27 | |
3-1177445 | Скачать файл закупочная документация том 1 (336 Кб) | 19.07.2013 11:28 | |
4-1177445 | Скачать файл проект договора (7.4 Мб) | 19.07.2013 11:33 | |
5-1177445 | Скачать файл ТЗ (2.2 Мб) | 19.07.2013 11:35 |